Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público Nº 134 (semana del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021)

Gaceta de la Jurisprudencia de Derecho Público

Semana del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021

Esta semana destacamos el dictamen de la Contraloría General N° E64.061, de 2020, donde se indica que en materia contractual debe primar el respeto al principio de equilibrio económico de las prestaciones mutuas, el que se traduce en el acatamiento de las condiciones fijadas para la presentación de las ofertas y de ejecución del contrato, en lo que respecta a la equivalencia de las cantidades de obras y su precio. Asimismo, en el ámbito de los contratos administrativos el elemento de riesgo y ventura aparece modificado o alterado por diversas situaciones que dan derecho al contratista para que ciertos riesgos sean soportados por la Administración, cuando, en definitiva, ella ha participado en su ocurrencia. Por esta razón, en los casos en que esto ocurra, será de cargo de la Administración restablecer el equilibrio económico de las prestaciones mutuas afectado, por ejemplo, por su demora en aceptar la oferta de un contratista que participó de un proceso licitatorio, ya que no procede exigir que los oferentes prevean tales retrasos más allá de los plazos que la normativa indica.

Saludos         

Estudio Zuñiga – Campos abogados

Francisco Zuñiga Urbina (Director ICHDA)

Natalia Muñoz Chiu (Tesorera ICHDA)

Gaceta de Jurisprudencia N°134 del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021